Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: Juli 2026
1. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen von Foxters Möbel und Objektbau, Inhaber: Knut Lischka, soweit nicht im Einzelfall schriftlich oder in Textform etwas anderes vereinbart wurde.
Unsere Leistungen umfassen insbesondere Planung, Beratung, Fertigung, Lieferung, Montage, Reparatur, Instandsetzung, Möbelbau, Innenausbau, Objektbau sowie sonstige Tischler- und Schreinerarbeiten.
Diese AGB gelten gegenüber Verbrauchern und Unternehmern. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Vertragsschluss in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
2. Angebote und Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Kunde unser Angebot annimmt, wir den Auftrag schriftlich oder in Textform bestätigen oder mit der Ausführung der Leistung beginnen.
Angaben in Angeboten, Zeichnungen, Skizzen, Abbildungen, Mustern, Prospekten oder auf der Website sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich Vertragsbestandteil geworden sind.
Änderungen oder Ergänzungen des Leistungsumfangs nach Vertragsschluss bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. Entstehen durch Änderungswünsche des Kunden Mehrkosten, werden diese dem Kunden vor Ausführung mitgeteilt oder in einem Nachtragsangebot ausgewiesen.
3. Planung, Beratung und Unterlagen
Beratungs-, Planungs-, Aufmaß- und Entwurfsleistungen erfolgen nach bestem Wissen und auf Grundlage der vom Kunden zur Verfügung gestellten Informationen. Der Kunde hat uns alle für die Ausführung wesentlichen Umstände rechtzeitig mitzuteilen, insbesondere Maße, bauliche Gegebenheiten, Leitungsverläufe, statische Besonderheiten, Feuchtigkeitsprobleme, Denkmalschutzvorgaben, Brandschutzanforderungen oder sonstige technische Vorgaben.
Von uns erstellte Zeichnungen, Entwürfe, Skizzen, Kalkulationen, Muster, technische Unterlagen und Gestaltungsvorschläge bleiben unser geistiges Eigentum. Sie dürfen ohne unsere vorherige Zustimmung nicht vervielfältigt, veröffentlicht, weitergegeben oder für Ausschreibungen beziehungsweise Ausführungen durch Dritte verwendet werden.
Planungs- und Entwurfsleistungen können gesondert vergütungspflichtig sein, insbesondere wenn dies vorab vereinbart wurde oder der Kunde die Unterlagen unabhängig von einer späteren Beauftragung nutzen möchte.
4. Aufmaß und Maße
Maßanfertigungen werden auf Grundlage des vereinbarten oder von uns genommenen Aufmaßes gefertigt. Werden Maße vom Kunden oder von Dritten vorgegeben, ist der Kunde für deren Richtigkeit verantwortlich.
Der Kunde hat vor Fertigung oder Bestellung zu prüfen, ob die angegebenen Maße, Materialien, Farben, Oberflächen, Öffnungsrichtungen, Beschläge und sonstigen Ausführungsdetails seinen Wünschen entsprechen. Nachträgliche Änderungen können zu Mehrkosten und Terminverschiebungen führen.
Geringfügige, technisch bedingte Maß-, Farb-, Struktur- oder Materialabweichungen bleiben vorbehalten, soweit sie handelsüblich, zumutbar und für den vereinbarten Zweck unerheblich sind.
5. Naturmaterialien, Holz und Oberflächen
Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Farbe, Maserung, Struktur, Wuchsmerkmalen, Ästen, Poren, Splintholzanteilen oder sonstigen natürlichen Eigenschaften stellen keinen Mangel dar, soweit sie materialtypisch und für den vereinbarten Verwendungszweck zumutbar sind.
Holz und Holzwerkstoffe reagieren auf Raumklima, Feuchtigkeit, Temperatur und Sonneneinstrahlung. Der Kunde ist verpflichtet, für ein übliches und geeignetes Raumklima zu sorgen. Schäden durch ungeeignete Lagerung, falsche Pflege, übermäßige Feuchtigkeit, extreme Trockenheit, direkte Hitzeeinwirkung oder unsachgemäße Nutzung gehen nicht zu unseren Lasten.
Muster dienen der Orientierung. Eine vollständige Übereinstimmung zwischen Muster und späterem Werk kann bei Naturmaterialien und handwerklicher Fertigung nicht garantiert werden.
6. Preise und Vergütung
Es gelten die im Angebot oder in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich Preise in Euro.
Bei Verbrauchern werden Preise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer angegeben. Gegenüber Unternehmern können Preise netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer ausgewiesen werden.
Nicht im Angebot enthaltene Zusatzleistungen, Mehraufwand, Erschwernisse, Wartezeiten, zusätzliche Fahrten oder Leistungen aufgrund nachträglicher Änderungswünsche werden gesondert berechnet, sofern sie nicht von uns zu vertreten sind.
7. Abschlagszahlungen
Bei größeren Aufträgen, Sonderanfertigungen, Materialbestellungen, Montageleistungen oder länger andauernden Projekten sind wir berechtigt, angemessene Abschlagszahlungen entsprechend dem Leistungsstand oder nach gesondertem Zahlungsplan zu verlangen.
Vereinbarte Anzahlungen oder Abschlagszahlungen sind fristgerecht zu leisten. Erfolgt eine fällige Zahlung nicht, können wir die weitere Ausführung bis zum Zahlungseingang aussetzen, sofern wir den Kunden zuvor angemessen darauf hingewiesen haben.
8. Liefer- und Ausführungsfristen
Liefer- und Ausführungstermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich als verbindlich vereinbart wurden. Unvorhersehbare Ereignisse, Lieferverzögerungen bei Vorlieferanten, Materialengpässe, Krankheit, höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen oder vom Kunden verursachte Verzögerungen verlängern vereinbarte Fristen angemessen.
Der Kunde hat sicherzustellen, dass die Baustelle oder Montagestelle zum vereinbarten Termin zugänglich, vorbereitet und montagereif ist. Verzögerungen, die durch fehlenden Zugang, nicht abgeschlossene Vorarbeiten, ungeeignete bauliche Voraussetzungen oder fehlende Mitwirkung des Kunden entstehen, können gesondert berechnet werden.
9. Lieferung, Montage und Mitwirkungspflichten des Kunden
Der Kunde hat vor Beginn der Arbeiten dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Bereiche frei zugänglich sind und empfindliche Gegenstände, Möbel, Bodenbeläge oder sonstige Einrichtungen ausreichend geschützt oder entfernt werden, soweit dies nicht ausdrücklich zu unserem Leistungsumfang gehört.
Strom, Wasser, Beleuchtung, Park- und Entlademöglichkeiten sowie geeignete Lagerflächen sind, soweit für die Leistung erforderlich, vom Kunden kostenlos zur Verfügung zu stellen.
Der Kunde ist verpflichtet, uns auf bekannte Risiken hinzuweisen, insbesondere auf verdeckte Leitungen, mangelhafte Bausubstanz, Feuchtigkeit, Schimmel, statische Besonderheiten oder andere Umstände, die für die Ausführung relevant sein können.
10. Abnahme
Nach Fertigstellung ist der Kunde verpflichtet, das vertragsgemäß hergestellte Werk abzunehmen. Wegen unwesentlicher Mängel darf die Abnahme nicht verweigert werden.
Die Abnahme kann ausdrücklich, durch Unterzeichnung eines Abnahmeprotokolls, durch Ingebrauchnahme des Werkes oder durch Zahlung der Schlussrechnung erfolgen, sofern sich aus den Umständen ergibt, dass der Kunde die Leistung als im Wesentlichen vertragsgerecht anerkennt.
Zeigt sich bei der Abnahme ein Mangel, ist dieser möglichst konkret zu benennen und im Abnahmeprotokoll oder in Textform festzuhalten.
11. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Waren, Bauteile und Materialien bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, soweit ein Eigentumsvorbehalt rechtlich möglich ist.
Der Kunde darf Vorbehaltsware vor vollständiger Bezahlung nicht veräußern, verpfänden, sicherungsübereignen oder Dritten überlassen, sofern dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde.
Werden Materialien oder Bauteile fest mit einem Gebäude oder einer anderen Sache verbunden, gelten die gesetzlichen Regelungen.
12. Lagerung und Annahmeverzug
Nimmt der Kunde fertiggestellte Waren, Bauteile oder Möbel trotz Mitteilung der Fertigstellung nicht ab oder ermöglicht er eine vereinbarte Lieferung oder Montage nicht, können wir die Ware auf Kosten des Kunden angemessen einlagern.
Hierdurch entstehende Mehrkosten, insbesondere Lager-, Transport-, Warte- oder zusätzliche Anfahrtskosten, können dem Kunden berechnet werden, sofern der Kunde die Verzögerung zu vertreten hat.
13. Mängelrechte
Es gelten die gesetzlichen Mängelrechte, soweit nachfolgend nichts anderes wirksam vereinbart ist.
Der Kunde hat erkennbare Mängel möglichst unverzüglich nach Feststellung mitzuteilen. Unternehmer haben zusätzlich die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügepflichten zu beachten.
Bei berechtigten Mängeln leisten wir Nacherfüllung nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Art der Nacherfüllung richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen und den Umständen des jeweiligen Einzelfalls.
Kein Mangel liegt insbesondere vor bei materialtypischen Eigenschaften von Holz und anderen Naturmaterialien, bei üblichen handwerklichen Toleranzen, bei Schäden durch unsachgemäße Nutzung, ungeeignetes Raumklima, fehlende Pflege, eigenmächtige Änderungen, Fremdeingriffe oder natürliche Abnutzung.
14. Pflege- und Nutzungshinweise
Der Kunde hat Pflege-, Wartungs- und Nutzungshinweise zu beachten, die ihm von uns, Herstellern oder Lieferanten übergeben oder mitgeteilt werden.
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung solcher Hinweise entstehen, übernehmen wir keine Haftung, sofern wir den Schaden nicht zu vertreten haben.
15. Haftung
Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften.
Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir der Höhe nach begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.
Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
16. Widerrufsrecht bei Verbrauchern
Verbrauchern kann bei außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen oder bei Fernabsatzverträgen ein gesetzliches Widerrufsrecht zustehen.
Ein Widerrufsrecht kann bei bestimmten individuell nach Kundenspezifikation gefertigten Waren oder eindeutig auf persönliche Bedürfnisse zugeschnittenen Leistungen ausgeschlossen sein. Ob ein Widerrufsrecht besteht, richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften und den Umständen des jeweiligen Vertrags.
Soweit ein Widerrufsrecht besteht, erhält der Verbraucher eine gesonderte Widerrufsbelehrung.
17. Verbraucherstreitbeilegung
Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
18. VOB/B
Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil B, VOB/B, gilt nur, wenn sie ausdrücklich vereinbart und dem Kunden in rechtlich wirksamer Weise zur Verfügung gestellt wurde.
Gegenüber Verbrauchern wird die VOB/B nur dann Vertragsbestandteil, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.
19. Datenschutz
Personenbezogene Daten des Kunden werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Datenschutzvorschriften verarbeitet. Einzelheiten ergeben sich aus unserer Datenschutzerklärung auf dieser Website.
20. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht.
Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand unser Geschäftssitz, soweit gesetzlich zulässig.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Regelung gelten die gesetzlichen Vorschriften.
Anbieterangaben gemäß § 5 DDG
Foxters Möbel und Objektbau
Inhaber: Knut Lischka
Rechtsform: Einzelunternehmen
Uetzer Straße 5d, 31311 Uetze, DE
Telefon: 0517 392 54 6200
E-Mail: team∂foxters.org
Zuständige Kammer: Handwerkskammer Hannover
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a UStG: DE353137497
